承包人就此次疫情可以主张的索赔事项有哪些
肺炎疫情造成工期费用双损失，发包人只补偿一损失的处理方式是本次肺炎疫情也属于情势变更情形，承包人有权主张变更合同，若肺炎疫情持续影响导致承包人无力复工或巨大亏损，而发包人又拒绝变更合同条件，承包人可以主张解除合同。
承包方向其下游方承担的违约责任。在发包方违约解除合同的情况下，承包方可能需要向分包方或供应商承担违约责任，包括撤场补偿费用等。 律师费、公证费等主张实际损失所花费的正当费用。在诉讼过程中，承包方为维护权益所支出的合理律师费用和公证费用，也应得到赔偿。
受疫情影响，建工企业提起工期索赔的方式是承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；向监理人正式提交索赔报告，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告；由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
如果承包人因新冠疫情无法按原定计划复工开工的，承包人不承担民事责任，工期应当顺延。《合同法》第一百一十七条规定：当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
施工方可以以新冠疫情为不可抗力为由主张顺延工期。根据《建设工程施工合同（示范文本）》的内容，因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的；应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
受疫情影响,建工企业可以提出费用索赔吗
〖壹〗、受疫情影响，建工企业不可以提出费用索赔。对于受到本次疫情严重影响而可认定为遭遇不可抗力的，根据《合同法》以及市场上主要的工程合同范本约定，建筑企业因此不能履行合同的首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔。
〖贰〗、建工企业面对疫情挑战，确实需要关注费用索赔问题。然而，依据法律规定，不可抗力是企业主张免除或减轻责任的关键。根据《民法典》第五百九十条，当因不可抗力，如新冠疫情导致企业无法履行合同义务时，可以部分或全部免除责任。但需注意，法律并未直接支持费用索赔，企业需依据合同范本和具体情况寻求合理补偿。
〖叁〗、受疫情影响，建工企业提起工期索赔的方式是承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；向监理人正式提交索赔报告，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告；由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
〖肆〗、【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
〖伍〗、因此，至少在当前阶段，新冠肺炎疫情应被视为一种人类无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，其性质符合不可抗力事件的定义。 根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定，由于不可抗力导致无法履行合同的情况，部分或全部免除责任。但是，如果法律有其他规定，则需遵守其规定。
〖陆〗、建工企业应向项目发包人或监理机构提交正式书面通知，详细说明疫情对工程进度产生的影响，并提供具体的疫情影响和损失证明。 企业需制定并实施针对性的措施以减轻疫情造成的影响，包括协调调配劳务资源，确保关键岗位人员到位；同时，寻找新的原材料供应商或其他替代方案，确保工程所需物资的供应。
受疫情影响,建工企业应如何提起工期索赔
受疫情影响，建工企业提起工期索赔的方式是承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；向监理人正式提交索赔报告，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告；由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
年二建新冠疫情导致的工期可以索赔的。在新冠肺炎疫情持续发展的情况下，因新冠肺炎疫情致使工期延误，做到以下几点：严格按照合同约定的步骤和时限向发包单位发出书面通知，说明不可抗力和受阻碍的情况，并提供必要的证明，避免丧失主张免责的权利。
免责事由的确定 因本次疫情造成的损失，应当由合同双方当事人根据实际情况承担相应的责任。施工企业应当积极履行合同约定的义务，确保合同的迟延履行或不履行、不能履行、不能完全履行是由本次新型冠状病毒肺炎疫情引起的，方可以此为理由进行索赔。
施工工期延误，如果是施工方违约造成，发包方可以要求赔偿，索赔费用包括窝工费、材料保管费等，并要求施工方抓紧施工，缩短延误的工期。对于承包人来说，就是在发包人过错的情形下，顺延工期，以减轻工期压力，避免承担工期违约金，获得因发包人原因顺延工期而额外增加的费用。
若涉及装修合同纠纷，可以向当地人民法院提起诉讼，要求责令对方履行合同义务，给予损害赔偿。双方当事人可以向当地有关部门投诉或者申请仲裁，提出索赔等。
发表评论